加工定作合同
發(fā)表時間:2025-04-08加工定作合同(錦集15篇)。
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家整理的加工的簡單合同范本,希望能夠幫助到大家。
加工定作合同 篇1
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘
第二條 加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的`工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條 結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
加工定作合同 篇2
委托方(以下稱“委托方”):__________有限公司
地址:____________
郵編:____________
電話:____________
傳真:____________
銀行:____________銀行
戶頭號碼:____________
增值稅號碼:____________
加工方(以下稱“加工方):____________有限公司
地址:____________
郵編:____________
電話:____________
傳真:____________
銀行:____________銀行
戶頭號碼:____________
委托方與加工方在平等、自愿基礎上,經友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方________產品,有關產品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工________產品,有關產品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)委托方為_________產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前________天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在____________內以傳真書面向委托方確認訂單。
3、除非雙方經過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于________天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
原材料及包裝材料安排
6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。
加工費
7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣________。于此協(xié)議簽訂日起計至________年____月____日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調整。
8、委托方將負責產品的.驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜,及支付相關運費和保險費。
第二技術及工藝
成品各項理化指標由委托方提供(見附件一),加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求,加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔,除非:
a產品含有非配方所含的其他物質;
b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
c產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;
第三付款條件
1、首次加工費,委托方在產品生產完成________日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
2、加工方必須在委托方付款之后________個工作天內向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關知識產權、專利及商標的侵權責任
3、非經委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。
第四雙方責任
加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品,必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產,委托方將負全部責任。
第五協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品,原材料及包裝材料,否則加工方有權自行處理有關物料。
第六協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期________年。經雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方:____________ 加工方:____________
代表人簽字:____________ 代表人簽字:____________
代表人姓名:____________ 代表人姓名:____________
____________有限公司(蓋章):____________有限公司(蓋章):
________年____月____日 ________年____月____日
加工定作合同 篇3
甲方:河口宏運進出口有限公司
乙方:曲靖市鴻通工貿有限責任公司
甲乙雙方協(xié)商互惠互利,在河口壩沙小河口加工廠加工鐵礦。
1、甲方幫乙方加工1噸鐵礦付加工費柒拾元。
2、加工費包括到廠鐵礦,上車、下車、加工、電費、工時費、環(huán)保費、機械維修費等,如甲方出現(xiàn)不安全的事故都由甲方負責。
3、乙方給甲方加工費以進廠數(shù)為結算加工費。
4、甲方要保證乙方進廠數(shù)加工回收率90%以上,按乙方供紅鋼的要求,鐵含量在60%以上。
5、每月結算一次,結算后付加工費給甲方。
6、每月加工費底數(shù)不變,如乙方數(shù)供得上,每月要保證7000噸至10000噸以上加工。
7、如有變化雙方協(xié)商解決。
8、此協(xié)議一式二份,雙方各持一份,簽字蓋章生效。
甲方:河口宏運進出口有限公司 乙方:曲靖市鴻通工貿有限責任公司 甲方代表: 乙方代表:
加工定作合同 篇4
甲方(托方):
乙方(加工方):
甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則,經友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
一、托加工產品汽、單價及金額
二、托加工方式
甲方提供原材料,乙方負責加工產品。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執(zhí)行。
四、包裝要求及交貨地點,運輸方式
1、乙方按甲方要求進行包裝。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸方式為陸運,運費由甲方負擔。
五、結算方式
1、乙方全部交貨后,由乙方開具發(fā)票交與甲方。
2、甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨。
七、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。
托方(甲方):加工方(乙方):
代表人簽字(或印章):代表人簽字(或印章):
________年________月________日________年________月________日
加工定作合同 篇5
委托方:_________________________________ (以下稱甲方) 開發(fā)方:(以下稱乙方)
甲方委托乙方加工生產電子產品事宜,為明確雙方權利及義務,確保合同順利實施,經雙方 協(xié)商一致,達成本協(xié)議,約定如下:
一.加工產品名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
二.加工方式
1.甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求。
2.乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
三.雙方責任
1.甲方每批產品加工應提前 7 個工作日通知乙方。在正式投產前,雙方須簽定訂貨合同。
2.甲方提供的產品原材料必須為合格材料且有可制造性,原材料包裝要求為編帶;甲方須提 供正常原材料損耗,普通元器件損耗比例≥1%,芯片、BGA 等貴重器件為零損耗。
3.甲方必須提供完整準確的產品工藝文件及相關要求,包括產品的包裝和防護要求以及特殊 器件的組裝要求,新產品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產品如有技術或其它更改,則應及時書面通知乙方,由此所引起的質量事故或導致乙方停產、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關損失。
4.甲方應根據(jù)包裝要求提供可靠的產品包裝材料,否則乙方只提供臨時普通包裝(或周轉 箱),甲方應在使用完畢后完好地返還給乙方。
5.乙方對甲方提供的產品原材料進行數(shù)量核對和來料抽檢,如發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋給甲方,甲方須在24 小時內給予解決,由此造成的生產延期由甲方負責。
6.乙方必須妥善保管甲方提供的產品原材料,不得人為損壞或丟失,除正常生產損耗和材料 本身問題外的材料損失,乙方須按市場價賠償損失材料費用。
7.乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產工藝,并根據(jù)交貨期安排生產計 劃,乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。
8.乙方在每批產品加工完畢后,除甲方聲明由乙方暫管外,應及時將產品剩余材料退還給甲 方,同時提供余料清單。
9.乙方未經同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉借給第三方,加工過程必須遵守和 保護甲方的技術秘密,否則甲方有權要求乙方賠償因此受到的相應損失并追究其法律責任。
四.產品質量及驗收
1.乙方交付產品的`焊接質量應符合行業(yè)標準IPC-A-610C 的驗收條件,如甲方有特殊質量要 求,應隨訂貨合同提供附件說明。
2.甲方對每批產品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨后 15 日內,如在此期限內甲方未向乙方發(fā)出書面通知,則視為該批產品驗收合格。
3.甲方在驗收時如發(fā)現(xiàn)焊接質量問題,須保持原狀并及時通知乙方,乙方應在5 個工作日內 予以書面答復,同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規(guī)定期限內予以書面答復,視為接受甲方對貨物的提出的異議。
4.非乙方焊接質量問題造成的不合格品,乙方不承擔責任。
五.運輸
1.訂貨合同額在10000.00 元以上的,乙方負責一次性取料送貨并承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的,乙方不負責再次取料(特殊情況除外)。
2.訂貨合同額在10000.00 元以下的,甲方負責送料取貨并承擔運輸費用。
六.付款及結算方式
1.甲方須在乙方交貨后以支票或轉賬方式一次性付清貨款,具體付款期限以訂貨合同為準。
2.乙方在甲方付款同時須向甲方開具相關發(fā)票。
七.本協(xié)議書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效,其未盡事宜,雙方經協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。
八.相關技術文件明細經雙方代表簽字確認后,作為本加工合同附件。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人:代表人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
加工定作合同 篇6
買方(甲方):
賣方(乙方):
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的,經雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額:
_____________________________________________
二.技術標準及售后服務:
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
5.設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現(xiàn)問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現(xiàn)場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現(xiàn)場了解設備使用情況及介紹正確的'使用和保養(yǎng)方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
四.驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)jAB88.CoM
五.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:__________有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
六.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:
1)合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
3)余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
加工定作合同 篇7
定作方:(以下簡稱甲方)________________
承攬方:(以下簡稱乙方)________________
根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在誠信、互利、公平、公開的基礎上,經過友好協(xié)商,達成以下合同條款,并共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名:________貨號:________面料:________顏色:________尺碼:_______________________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:________
2、數(shù)量:____________
第三條原材料的供應由乙方提供原材料,詳細如下:材料名稱:________________數(shù)量和質量:__________________________提供日期:________________單價:__________總金額:___________。
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。
樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的設計圖紙和技術要求存在不合理之處,根據(jù)雙方商定的合作協(xié)議,乙方有責任及時通知甲方并提出修改建議。甲方應當在____個工作日內回復乙方,并就修改意見進行討論和協(xié)商。
如果甲方未在規(guī)定的時間內做出答復,乙方有權暫停工作,并在合理時間內通知甲方。任何由此引起的損失應由甲方承擔賠償責任。
3、甲方向乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料,僅限于合作目的使用,并且乙方有義務對此進行保密。乙方不得泄露任何相關資料給任何第三方,也不能利用甲方提供的資料在未經甲方同意的情況下進行自行加工和銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):_________
第七條包裝方式內用________,外用________包裝,包裝費由________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_______________________________________________
2、產品的交(提)貨期限:_________________年____月____日
第九條服裝驗收
1、驗收時間:________年____月____日。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:對商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量及標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為基準來判斷是否合格。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在________________天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、甲方應根據(jù)上述驗收標準對乙方返修后的加工成品進行再次檢驗。對于再次檢驗結果為不合格的加工成品,甲方須負責處理,并從支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于______________年_____月_____日前向乙方支付預付款________元;若甲方未履行合同義務,則甲方無權要求退還預付款;若乙方未履行合同義務,則除了承擔違約責任外,還須返還原預付款的雙倍金額。
(2)甲方應于________前向乙方支付預付款人民幣________元;如甲方未能履行合同義務,則將預付款作為違約金和賠償金進行抵扣,多余部分可以要求退還;若乙方未能履行合同義務,除了承擔違約責任外,必須全額退還預付款。
第十一條報酬結算付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起________日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條如果甲方未按時支付貨款,雙方未約定特殊情況的情況下,乙方有權對已完成的服裝行使留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任。
(1)在未經雙方同意的情況下私自變更定制物品的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等行為,應該對乙方因此造成的'損失進行賠償。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。
(3)甲方如未按合同約定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,則視為違約。鑒于甲方的違約行為給乙方造成了損失,乙方有權解除合同,并要求甲方賠償相應的損失。若乙方選擇不解除合同,甲方應當承擔停工待料所產生的損失,除非雙方協(xié)商一致同意延遲交付定制物品的日期。在此期間,甲方需對乙方因停工待料而遭受的經濟損失進行賠償。
(4)若在合同規(guī)定的期限后仍未取回定作物,除支付違約金外,甲方還需承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。
甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,如定作物不能變賣。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)如未按照合同約定進行包裝定制物品的情況下,若需要歸還進行修復或重新包裝,應由責任方負責修復或重新包裝,并承擔由此產生的費用。
如果甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的情況下,乙方應當支付甲方不合格包裝物價值低于合格包裝物部分的賠償金。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的________%/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的方式和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方更換的,由乙方承擔工作質量和數(shù)量方面的責任。
(9)未經甲方同意,乙方不得擅自更換甲方提供的原材料。如有擅自更換,甲方有權拒收,并要求乙方賠償由此造成的一切損失。
在甲方提出要求后,乙方應積極進行重作或重新修理,并承擔由于延遲交付而產生的責任。
第十四條若因本合同引起或與本合同相關的任何爭議無法通過友好協(xié)商解決,雙方未能達成一致意見,則應依法向人民法院提起訴訟解決。
第十五條其他約定本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。
合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
如屬合同內容未完善或缺失,需經過雙方共同商議并作出補充約定,該等補充約定具備與原約同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章):________________
乙方(章):________________
_______________年____月____日
_______________年____月____日
加工定作合同 篇8
一、簽定時間:_____ 年__ 月__ 日交貨地點:_____________制單№款號 、貨品 、名稱 、 數(shù)量 、貨期 、單價 、每 件 、成本價備注________、 ____、 ____、____、 ____、 ____、____、____、____
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工,明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用??p紉線由___方提供,其費用由___方承擔。線的`供應商:______線價:_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的零售價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數(shù)量缺失,以每千件為單位,三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、結算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結算,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
八、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
九、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________ 乙方(加工方):_____________
地址:_____________________ 地址:______________________
授權代表:__________________ 公司蓋章:___________________
授權代表:__________________ 公司蓋章:__________________
日期:______________________日期:_____________________
加工定作合同 篇9
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
一、定義
1、“供方”指樂和琴弓坊;
2、“需方”指供方購買樂和琴弓坊產品或服務的具有法律行為資格的自然人或法人;
3、“銷售合同”指供方向需方出售產品或服務的合同,所有合同自動包含本條款的所有條件。
二、合同成立
1、銷售合同自下列情形之一發(fā)生時(以最早發(fā)生者為準)即成立:
a、需方以信件、傳真等方式接受供方報價時;
b、供方書面或口頭接受,并產品裝運時。
2、需方代理出售供方的'產品或提供的服務時,必須服從本條款。本條款構成代理銷售合同不可分割的部分,需方同意受其約束。
三、定單、價格和付款
1、所有有規(guī)定期限的書面報價在報價單規(guī)定的期限有效。供方作出的口頭報價或沒有規(guī)定期限的書面報價單的有效期,僅截至作出報價的當日24時為止。
2、產品或服務的最終價格、付款條件和配在銷售合同內書明,所有的價格均為福州fob價。
3、除非供方已明確書明付款條件,否則產品或服務的全部貨款應在產品或服務實際交付前付清。在全部款項付清前,供方有權暫?;蛉∠桓懂a品或服務。對供方已交付的產品或服務,供方保留要求立即付款的權利。
4、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
5、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
6、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表(簽字):
代表(簽字):
日期:__________年__________月__________日
日期:__________年__________月__________日
加工定作合同 篇10
甲方:
乙方:
____________________有限公司(以下簡稱甲方)與_______________(以下簡稱乙方)經友好協(xié)商,乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展,依據(jù)有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,特制定以下合作協(xié)議:
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用,同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方;乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。
第二條:乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條:甲方應乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務;乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條:乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有,甲方不得占為己有。
第五條:甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括:鑄造,沖壓,機械加工。
第六條:甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據(jù)所述的第五條,其業(yè)務提成為方式為:甲方按乙方協(xié)定確認的產品加工費的單價計算收??;產品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清;結算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,在7日內給乙方結算一次,每次結算按實際到帳金額結清。
第七條:甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產;其產品質量的檢測與驗收,乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合,由此造成的產品質量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條:甲方提供給乙方業(yè)務代理合同,乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的`有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節(jié)假日順延。
第十條:違約責任:甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條;本協(xié)議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內,任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時,應經雙方協(xié)商同意后,再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條:本協(xié)議爭議的解決方式:首先是雙方協(xié)商解決;其次是協(xié)商不成之后,可通過法律途徑解決。
第十三條:本協(xié)議未盡事宜可另行商議;本協(xié)議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章)
日期:_______________年_______________月_______________日日期:_______________年_______________月_______________日
加工定作合同 篇11
甲方:
法定代表人:
乙方:
身份證號:
甲方根據(jù)公司發(fā)展需要,安排乙方進行產品加工專業(yè)知識培訓,依據(jù)《勞動法》等有關法律規(guī)定,甲乙雙方在平等互惠、協(xié)商一致的基礎上達成如下條款:
第一條 培訓的內容
1、培訓項目名稱:包括水產品專業(yè)知識、農副產品專業(yè)知識、農產品行業(yè)知識等。
2、培訓期限:預計____年____月____日起至____年____月____日止。以實際培訓時間為準。
3、培訓地點:
第二條 工資及福利待遇
1、學習培訓期間的工資視情況按原工資辦法的____支付。在晉級或工資辦法修訂時,乙方作為在編人員處理。
2、社會保險原則上按有關規(guī)定作為在編人員處理。在培訓期間,甲方另行支付給乙方生活費____元/月。培訓期間的工資和生活費也計入培訓費用。若在培訓學習期間,乙方接受甲方交付的調查或安排出差,差旅費按公司規(guī)定的標準支付。
第三條 服務期
1、甲乙雙方確定服務期的起始時間為:培訓開始起;
2、服務期的結束時間為下列第____種:
(1)至____年____月____日止;
(2)至勞動合同期滿時止。
第四條 培訓費用
1、培訓費用包括但不限于培訓費、材料費、課本費、食宿費、交通費等項目;
2、受訓員工的培訓費用由公司承擔。
第五條 乙方的義務
1、完成培訓目標和任務;
2、在培訓期間服從管理,不違反甲方的各項政策、制度與規(guī)定;
3、在培訓期間服從甲方各項安排;
4、在培訓期內定期與甲方溝通,匯報學習情況;
5、在培訓期間維護自身安全和甲方一切利益。
第六條 違約責任
1、乙方提前解除勞動合同時,應向甲方支付違約金;
2、有下列情形之一,甲方與乙方解除勞動合同的,乙方仍應支付違約金:
(1)乙方嚴重違反甲方的規(guī)章制度的;
(2)乙方嚴重失職,營私舞弊,給甲方造成重大損害的;
(3)乙方同時與其他用人單位建立勞動關系,對完成甲方的工作任務造成嚴重影響,或者經甲方提出,拒不改正的;
(4)乙方以欺詐、脅迫的.手段或者乘人之危,使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的;
(5)乙方被依法追究刑事責任的。
第七條 協(xié)力的生效及效力
此協(xié)議一式兩份,自雙方簽字或蓋章后生效,具同等法律效力。
甲方(簽字蓋章):
_______年_____月_____日
乙方(簽字):
_______年_____月_____日
加工定作合同 篇12
委托方:
地址:
被委托方:
依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定在平等、自愿、互利的基礎上,就甲方委托乙方代加工飲料產品有關事宜,經雙方友好協(xié)商簽訂本合同:
一、總則:
1、合同期限:有效期自____年____月____日,到期如需要續(xù)簽合同,需在合同到期前____天書面通知對方,雙方另行協(xié)商合作相關事項。以上合同期限內在乙方的生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證合法、組織機構代碼證、廠房租賃合同有效的前提下本合同方可生效,否則自動終止,并按照合同相關條款承擔責任。
2、乙方同意使用現(xiàn)工廠資源為甲方加工,未經甲方同意不得將代加工部分或全部轉包委托他人。(乙方不能私賣甲方產品)
3、甲方負責提供瓶型、瓶標、瓶蓋樣本,乙方按照甲方的.樣本進行生產及采購(以甲乙雙方共同確認并蓋章封存的樣品為準)。
4、乙方負責代工產品生產及定期倉儲,并按甲方要求進行成品出貨。每批訂單生產完畢,甲方接到乙方提貨通知后應及時提貨,乙方為甲方提供____日的周轉庫位,逾期乙方將按天加收倉儲費用,具體費用雙方協(xié)商確定。
二、加工產品的數(shù)量、費用、付款與結算方式:
1、加工數(shù)量:乙方單次(班)計劃生產量不低于____箱,依據(jù)當月雙方生產計劃進行。
2、付款方式:乙方自收到甲方的訂單之日起,____日內提出具體生產計劃,并按合同約定標準計算該產品的代工費,向甲方出具付款通知單。
3、結算方式:訂單生產完畢,乙方通知甲方提貨,雙方依訂單生產入庫檢驗合格品量進行核算,核算后結清剩余貨款,款到發(fā)貨。
三、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
本合同一式柒份,雙方各執(zhí)二份,公證處一份,雙方質檢局各存檔一份,本合同未盡事宜由雙方另行簽署《補充協(xié)議》解決,《補充協(xié)議》與本合同具有同等法律效力。本合同權利義務未經另一方書面同意不得轉讓。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
加工定作合同 篇13
甲方(賣方):家具有限公司
乙方(買方):沈澤捷
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫)
第二條 質量標準:每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式:訂貨后,乙方需一次性支付給甲方所有貨款,共計人民幣(大寫)玖拾陸萬元整,(小寫)¥960000.00元
收款賬戶:____________________
開戶行:____________________
賬號:____________________
第四條 自提貨物。乙方自行提貨,現(xiàn)場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第五條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在
交貨時督促買方對家具的商標、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,買方發(fā)現(xiàn)問題應當場提出,并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第六條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的5%向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內出現(xiàn)質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 30天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議,由甲乙雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 2種方式解決:
(一)提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
代表人簽字: 代表人簽字:
簽訂日期:
加工定作合同 篇14
甲方:________________
乙方:________________
一、協(xié)議說明
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,在平等互惠、互相支持、共同發(fā)展的基礎上,xx(以下簡稱甲方),(以下簡稱乙方)共同簽定本協(xié)議。
本合同為甲乙雙方簽定的協(xié)議,由乙方向甲方提供物料加工服務。在本合同各項條件約束下,甲方向乙方發(fā)放《采購訂單》,明確具體的物料名稱、規(guī)格型號、顏色、數(shù)量、單價及送貨時間和地點等。
二、價格結算和支付方式
1、價格結算和支付方式:在本協(xié)議各項條件約束下,按照《采購訂單》進行合同款的結算和支付,貨幣單位是人民幣。
2、方的開票資料和乙方的帳戶名稱、開戶銀行、銀行帳號應在付款前十個工作日以加蓋財務專用章的書面文件的形式通知對方。
三、責任和義務
甲方的責任和義務:
1、甲方應盡量在供貨周期前定貨,以免乙方過于趕貨。
2、甲方提供所要加工物料盡可能詳盡的技術要求、圖紙和樣品。
3、甲方在乙方遇到技術。
乙方的責任和義務。
1、甲方對其在乙方加工的物料擁有知識產權,乙方只在執(zhí)行甲方的《采購訂單》過程中享有一般使用權。
2、甲方對在乙方處所開模具擁有所有權給。
3、乙方不得以任何方式向任何第三方泄露、出售、出租、轉讓、許可使用或共享甲方的知識產權和模具。
4、乙方在任何情況下不得自己或給第三方生產或仿制甲方提供的產品。
5、乙方對在簽定和履行本協(xié)議過程中從甲方獲知的.商業(yè)秘密負有保密責任。商業(yè)秘密是指雙方就項目首次接觸后,甲方提供給乙方的任何技術和商業(yè)信息。
6、乙方必須按時向甲方提供合乎甲方技術要求的產品。
四、違約責任
甲方違約責任:
付款違約金:因甲方原因不能按合同規(guī)定及時付款,則每延遲一個月(不足一個月,按一個月計算),甲方應按該次付款總額的0.1%向乙方支付違約金。
乙方違約責任
1、如由于乙方交貨質量和未按期交貨給甲方,甲方有索賠的損失的概論利。
2、如乙方違反本協(xié)議的相關責任,利用甲方圖紙或模具為自己或第三方生產相關或相似產品的,乙方向甲方賠償因此給甲方造成損失,包括但不僅限于因甲方客戶索賠等產生的全部的實際經濟損失。
五、原材料的提供辦法
用乙方原料完成工作的乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
用甲方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
六、謙政協(xié)議
為確保甲、乙雙方公平、公正交易,供銷價格合理,同時為加強雙方工作人員廉潔自津行為,反對不正當競爭,雙方自愿達成如下協(xié)議。
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日_______年______月______日
加工定作合同 篇15
定做方(以下簡稱甲方):遼寧北辰窗業(yè)有限公司
承攬方(以下簡稱乙方):
甲方委托乙方 ,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:定做物
第二條:定做物質量要求:
1.按國家標準執(zhí)行。
2.乙方提供封存樣品,由雙方代表當面封簽,作為驗收的依據(jù)
第三條:原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供,具體原材料名稱、規(guī)格、單位、技術標準、質量要求以雙方確認的附件內容為準。
2.甲方可按合同規(guī)定的原材料要求對乙方在加工過程中進行檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補充,乙方應當在15日內按照甲方的要求調換或補充完畢,否則甲方拒絕付款。乙方未經甲方同意,不得對甲方要求的原材料更換,。
第四條:技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.甲方應當在協(xié)議簽訂后2 天內向乙方提供定做物相關的洞口尺寸、施工圖紙、技術交底等相關技術資料。
2.乙方應當在收到定作物等相關資料后遵照甲方要求兩天內向甲方提供定作物的風格設計圖紙及加工尺寸表、門窗加工用料優(yōu)化單、生產下料單等,甲方在收到乙方上述材料后需在 兩天內對乙方提供的資料進行審核,經甲方審核無誤(簽字)后乙方方可進行加工。
3.甲方在定作物加工期間,發(fā)現(xiàn)乙方的門窗風格設計圖紙、加工尺寸或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在2日內回復,出具修改意見。如甲方在2日內未得到答復,有權要求乙方停止工作,因此造成的損失,由乙方賠償。
4.乙方需按照甲方的要求進行圖紙設計、下料,按照合同約定按時交付設計圖紙、下料單、優(yōu)化單。對于在生產過程中發(fā)現(xiàn)的設計錯誤,甲方有權要求乙方更換重作,費用由乙方自行承擔,否則甲方有權拒絕付款。
5.乙方必須對于承攬的工作保密,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。一經查實,乙方留存甲方的技術資料和復制品,無論是否投入使作或是否創(chuàng)造經濟價值,乙方均承擔違約金。
6.乙方必須使用自己的設備、技術和勞力,完成加工、定作、修繕等任務的全部內容,不得將本合同約定的部分或全部內容擅自轉包給第三方完成工作,否則甲方有權要求乙方停止施工,解除合同,并承擔違約責任。
第五條:價款和付款方式:
1.合同暫定總價款為 元,總價款包括由乙方包工、包原材料、包稅金(17%增值稅)、包制作、包質量、包工期、包安全、包風險、包售后服務。本合同履行過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。乙方如在價格增長而不履行或不完全履行合同,按合同暫定總價的20%給付甲方違約金。
2.合同預付款為 元。進度付款按批次進行。甲方每次提貨前,乙方需向甲方提供每批次對應價款金額的增值稅發(fā)票,否則甲方可先行提貨并順延付款時間。
3.付款均以銀行方式進行結算,所有結算款必須按雙方約定的地址及賬號匯出,甲方不得對工程現(xiàn)場現(xiàn)金結算。
4.甲方每次付款給乙方時,乙方應當提供金額相同的正式商業(yè)發(fā)票給予甲方。否則甲方有權不予付款。
第六條:驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。甲方指派專人駐乙方廠內,協(xié)助乙方進行定做產品的加工、檢驗、提貨相關工作。如乙方在定作產品過程中以次充好、偷工減料或其它質量問題,甲方一經發(fā)現(xiàn),乙方必須重新更換或重新制作,費用由乙方自行承擔,如果造成合同延期,乙方承擔違約責任,同時甲方有權解除合同。
2.甲方應當在接到乙方書面通知后 10 天內驗收乙方所完成的'工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,雙方協(xié)商,質量保證期為 90 天。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換,費用乙方自行承擔。
3.雙方對承攬的定作物質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由北京市質量技術監(jiān)督局進行鑒定,并以其檢驗結果為確定貨物質量的最終依據(jù)。
第七條:提貨的時間和地點:
1.提貨時間:本合同簽訂后,甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時間向乙方發(fā)出書面訂貨制作通知,乙方應根據(jù)該通知的要求進行制作并按時向甲方供貨。
2.交貨地點為乙方加工工廠,接貨單位(或接貨人)為甲方。每次提貨甲方應以書面蓋章或簽字為準。
3.原材料到加工廠內卸貨和定作物在加工廠內裝貨,運輸費用由乙方負責。
第八條:包裝要求
1.包裝要求:型材貼膜不破壞,整體纏繞保護。由于包裝不合格導致定作物損壞或滅失,由乙方承擔賠償責任。
2.包裝費用由乙方負擔。
第九條:運輸辦法及費用負擔:
1.運輸方式:汽運。
2.運輸費用由甲方負擔 。
第十條:乙方的違約責任:
1.未按合同規(guī)定的質量交付定作物,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,并向甲方賠償被拒部分定作物總價值的兩倍。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權拒收,拒收部分的原材料損失由乙方負責。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,丟失的,由乙方賠償損失。
4.乙方逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付,視為乙方不能完成交貨,甲方可解除合同,乙方應向甲方支付違約金,支付數(shù)額為不能交貨部分定作物總價值的30%,并承擔甲方因此所受的損失。在甲方發(fā)出書面解除合同通知后,乙方需將甲方未加工制作部分的原材料全部運送至甲方指定地點,在辦理解除合同的過程中,乙方不得有任何阻撓。
5.甲方有權對乙方的設計提出建議和要求,以使乙方設計的更符合甲方的生產要求。如乙方所交定作物不符合甲方規(guī)定的,或在生產過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤,甲方有權要求乙方應承擔補正之責任,乙方拒絕補正的,甲方有權單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的,乙方應向甲方支付合同解除部分所涉總價款15%的違約金,并承擔甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無法執(zhí)行,甲方補償乙方已發(fā)生損失并支付乙方解除部分10%違約金。
第十一條甲方的違約責任:
未按合同規(guī)定的日期付款,每按逾期一天 ,按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。
第十二條 其他約定:
其他有關技術協(xié)議書、技術資料、圖紙等也是合同的組成部分。
第十三條:糾紛的處理:發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。
本合同自_ _年 _月___日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
日期: 日期:
-
88教案網(wǎng)小編為您推薦加工定作合同專題,歡迎訪問:加工定作合同