88教案網(wǎng)
工程承攬合同
工程承攬合同集錦。
隨著大家法律意識的增強(qiáng),我們在工作中經(jīng)常需要使用到合同。簽訂合同是為了確保雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益和義務(wù)而存在的書面文件。那么,什么是合同呢?對于“工程承攬合同”,很多人可能有些疑惑。88教案網(wǎng)編輯將為您一一解答,并且建議您將這篇文章保存下來,以便日后查閱!
工程承攬合同 篇1
甲方:_____________________(發(fā)包方)
乙方:_____________________(承包方)
甲方:_____________________(發(fā)包方)
乙方:_____________________(承包方)
本著互相信任的原則,就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點(diǎn):___________________________________________
2.工期:_______年___月___日至_______年___月___日
3.本項工程預(yù)計費(fèi)用________元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
合同約定,乙方須在開始下一工序前至少提前三天向甲方提交材料清單,明確所需材料的名稱和數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方所需的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的'合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方在使用甲方供應(yīng)的裝飾材料時,必須遵循本合同規(guī)定的裝修范圍,未經(jīng)甲方書面同意,不得將材料用于其他場合。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按照挪用材料價款的雙倍向甲方進(jìn)行賠償。
3.乙方應(yīng)自備施工所需工具,包括錐子、切割片等,并保證其安全性和使用性良好。同時,乙方須佩戴安全帽、安全帶等安全裝備,確保施工過程中的安全。如有工具維修或損耗,乙方須自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.我們應(yīng)該嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,盡可能降低施工噪音,減少環(huán)境污染。同時,需要處理好由于施工帶來的擾民問題,并與周圍的單位、住戶保持良好的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.在施工期間,如乙方需要在現(xiàn)場居住,應(yīng)當(dāng)特別注意日常用水和用電的安全。同時,乙方應(yīng)當(dāng)對工地安全負(fù)起責(zé)任,一旦發(fā)生工傷,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方同意,乙方禁止私自攜帶甲方供應(yīng)的裝修材料外出,如有發(fā)現(xiàn)盜竊行為,須按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的________%,水電完工后支付________%,整體竣工驗收合格后支付________%
2.乙方承包內(nèi)容:(可以選擇)
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關(guān)面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結(jié)算方式:
按實(shí)結(jié)算:總價結(jié)算:________元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方若在合同履行中發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先通過友好協(xié)商加以解決。如協(xié)商無效,可向合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))提起訴訟解決。
為了保護(hù)自身的合法權(quán)益,守約一方有權(quán)向人民法院提起訴訟,并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)、誤工費(fèi)和交通費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,并按合同總價款10%支付違約金。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)。
第九條.其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
第十條附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區(qū)王氏大酒店
特別條款:本合同為承攬合同,甲方明確告知乙方并雙方共同知曉,甲方不對乙方及其人員的工資支付、人身傷害賠償、財物損失賠償?shù)热魏畏韶?zé)任承擔(dān)責(zé)任。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承攬合同 篇2
甲方:_______________
乙方:_______________住址:_______________
身份證號碼:_______________
甲方承建的_____富園物流商業(yè)中心工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工,并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
框架結(jié)構(gòu):層數(shù)_______________層,總高度_______________米,建筑面積約_______________平方米。
二、工程地址
_______________
三、承包形式
1、本工程中的砌體,二次構(gòu)造砼勞務(wù)工程,以分項包干的形式承包給乙方。
2、斗車、鏟子、灰盒、灰桶、掃帚、電線、膠水管、廣線,以及加班需要的照明和個人安全防護(hù)用品等低值易耗品由乙方自行承擔(dān)。
四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價
1、工作內(nèi)容:
(1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體,包括主體構(gòu)造,零星砌體等所有內(nèi)容;
(2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;
(3)、現(xiàn)場所有二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁,零星等;
(4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿,攪拌機(jī)由甲方提供,乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理,其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無專業(yè)機(jī)操人員,甲方將另行安排。
(5)我們班組負(fù)責(zé)搭建所需的腳手架,并自行進(jìn)行拆卸。拆除后的腳手架材料會被堆放到項目部指定地點(diǎn)。我們要確保所搭建的腳手架滿足安全需求,嚴(yán)禁使用單排腳手架。
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時按項目部的具體要求進(jìn)行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機(jī)具費(fèi),承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi),搶工費(fèi)及輔料費(fèi)、民工的社會_____費(fèi),暫住證費(fèi)用,交通費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用。
3、承包單價:_______________
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達(dá)到甲方要求。
5、計量方式:計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式:每月25日計量,次月15日按計量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項目工期進(jìn)度要求進(jìn)行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度情況,配合項目部進(jìn)行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照執(zhí)行;
4、乙方應(yīng)按照甲方的工期計劃,統(tǒng)籌組織本工程所需的管理人員和技術(shù)操作工人,確保工期不延誤。如因乙方原因影響其他工種及班組的施工,導(dǎo)致整個工期無法按時完成,造成工期延誤,則須承擔(dān)500元/天的罰款。該款項將從工程結(jié)算款中扣除。
由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi)。
6、如乙方勞動力不足,達(dá)不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權(quán)另請人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求:
同時還要嚴(yán)格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標(biāo);
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作,配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴(yán)格工程質(zhì)量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題,由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內(nèi)必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔(dān)由此返工造成的全部工時及材料費(fèi)。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件。
6、若乙方不服從甲方管理,違反規(guī)章制度,導(dǎo)致重大工程質(zhì)量事故,除承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失外,還需繳納1000~5000元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的當(dāng)事人及責(zé)任人須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,涉及犯罪的將追究刑事責(zé)任。
7、乙方需承擔(dān)由其造成的所有返工和維修費(fèi)用,包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、違約金及返工費(fèi)等一切費(fèi)用。這些費(fèi)用將在結(jié)算時從乙方的工程款中扣除。
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責(zé)任:
1、乙方在參與甲方工程期間,應(yīng)積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度,確保安全生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。在上崗前,乙方必須接受嚴(yán)格的安全培訓(xùn)、安全教育和安全交底,以確保了解工作中的風(fēng)險和安全措施。同時,禁止使用未成年人從事工作,操作工人也不得超過50周歲。
2、確保安全檢查:認(rèn)真遵守項目部制定的安全檢查制度,全面實(shí)施自檢、互檢和交叉檢查。每次檢查都要做好記錄,對于重大隱患要及時向上級報告。一旦發(fā)現(xiàn)安全隱患,必須立即采取措施進(jìn)行處理和整改,消除事故隱患。積極接受和配合項目部、業(yè)主單位以及上級主管部門的安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責(zé):乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作。
4、嚴(yán)禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個人防護(hù)用品,嚴(yán)禁酒后上班,嚴(yán)禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。
5、安全防范:乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理,必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方:_______________
乙方:_______________
時間:_______________
工程承攬合同 篇3
工程安裝合同
于_________年_________月_________日,_________(簡稱甲方)與_________(簡稱乙方),簽訂安裝_________的項目合同。
1.安裝工程名稱:_________。
2.工程地點(diǎn):甲方_________港口。
3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價單。
4.安裝工程將根據(jù)甲方工程建設(shè)進(jìn)度,在甲方港口建造工程完工后的______天內(nèi)完成,期間將進(jìn)行_________試驗運(yùn)行。
5.安裝工程總價格:_________美元整。
6.安裝工程付款進(jìn)度:
第一期:甲方在本合同開始實(shí)施時,付給乙方工程總價15%,即_________美元整。
第二期:甲方在_________港口造船工程開始時,付給乙方工程總價15%,即_________美元整;
第三期:在安裝管路時,甲方付給乙方工程總價的10%,即_________美元整。
第四期:在主機(jī)的主要設(shè)備運(yùn)抵工地時,甲方付給乙方工程總價的40%,即_________美元整;
第五期:在安裝工程完畢時,甲方付給乙方工程總價的10%,即_________美元整;
第六期:在工程驗收合格后,甲方付給乙方工程總價余額的10%,即_________美元整。
7.由于乙方未能按時完成工作,因此需要承擔(dān)違約責(zé)任,并按照每日總價的1%來支付違約金,具體金額為_______美元。
8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時,總價之增減,應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量,雙方應(yīng)另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部分工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置,甲方在驗收后。
9.監(jiān)督進(jìn)度:甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工。
10.工程停工:若甲方通知乙方將工程停止,其原因又并非是乙方的責(zé)任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費(fèi)用。在已交款中增付或扣除。
11.工程監(jiān)護(hù)的責(zé)任由乙方承擔(dān)。在工程施工完成之前,乙方應(yīng)當(dāng)保管好已經(jīng)完成的工程、留在現(xiàn)場的材料、工具、設(shè)備等。乙方須對所有保管過程中發(fā)生的損害承擔(dān)全部責(zé)任,除非遇到不可抵御的自然災(zāi)害或人禍。如果出現(xiàn)此類情況,乙方應(yīng)詳細(xì)說明受損情況,并向甲方報告原狀恢復(fù)所需的費(fèi)用和時間,以供核對付款。如果甲方?jīng)Q定終止工程施工,則按照合同第10條規(guī)定執(zhí)行。
12.為了確保工程的質(zhì)量,除非遭受天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)所導(dǎo)致的問題,乙方應(yīng)在甲方驗收合格后,對工程進(jìn)行_________年的保險保障。
13.附加條款:在工程進(jìn)行中,若因乙方的過錯,使甲方或其他人員受到傷害,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
14.附件:本合同附件應(yīng)視為本合同的一部分,與其他條款有同等效力。
附件包括:(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款:主機(jī)的保養(yǎng)——乙方應(yīng)在甲方驗收后,提供免費(fèi)及定期對_________保養(yǎng)服務(wù)一年。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方(蓋章):_______________???乙方(蓋章):_______________
法定代表人(簽字):_________???法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日?????????_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________???簽訂地點(diǎn):___________________
附件
CONTRACT?FOR?PROJECT?INSTALLATION
This?Contract?for?project?of?installing?Main?Engine?is?made?on_________,?by?and?between?_________?Company?Ltd.?(here-?inafter?called?Party?A)?and?_________?Company?Ltd.?(hereinaftercalled?Party?B).
1.Name?of?installation?work:?_________.
2.Location?of?installation?work:?Party?A’’s_________in?Port?A.
3.Scope?of?installation?work:?As?specified?in?the?drawingsand?statement?attached.
4.Time?limit?for?completion:
The?installation?work?shall?cordinate?with?the?construction?of?_________?in?Party?A,?and?shall?be?completed,?including?thetrial?run?for?_________,?within?_________days?after?the?completion?of?_________.
5.Total?price?of?installation?work:_________U.S.?D?only.
6.Payment?terms?of?installation?work:
First?installment:
Party?A?shall?pay?to?Party?B?fifteen?percent?of?the?total?pricefor?installation?work,?i.e._________U.S.D?only,?when?thiscontract?comes?into?effect.
Second?installment:
Party?A?shall?pay?to?Party?B?fifteen?percent?of?the?total?pricefor?instalatiorn?work,?i.e_________U.?S.?D.?only,?at?the?commencement?of?construction?installation.
Third?installment:
Party?A?shall?pay?to?Party?B?ten?percent?of?the?total?pricefor?installation?work,?i.e._________U.?S.?D.?only,?duringthe?installation?of?pipes.
Fourth?installment:
Party?A?shall?pay?to?Party?B?forty?percent?of?the?total?pricefor?installation?work,?i.e._________U.?S.?D.?only,?at?thetime?when?the?main?equipment?arrives?at?the?site.
Fifth?installment:
Party?A?shall?pay?to?Party?B?ten?percent?of?the?total?pricefor?installation?work,i,?e._________U.?S.?D.?only,?upon?comple?-?tion?of?the?installation?work.
Sixth?installment:
Party?A?shall?pay?to?Party?B?ten?percent?of?the?difference?of?the?price?for?installation?work,?i.e._________U.?S.?D.?only,?after?the?work?received?has?been?proved?qualified.
7.Penalty?for?default:
工程承攬合同 篇4
_______________有限公司(甲方)
_______________有限公司(乙方)
依照《_____》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設(shè)計
2、設(shè)備購置
3、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購,并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計:_______________元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計_______________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、為確保工程施工順利進(jìn)行,甲方需在施工前完成土建驗收條件的準(zhǔn)備工作,包括但不限于辦理破路申請手續(xù)、保證設(shè)備進(jìn)場道路暢通等要求。同時,甲方還需保證自建附屬工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),以為乙方進(jìn)場施工創(chuàng)造良好的條件。
2、乙方應(yīng)在_________年_______________月_______________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:_______________(蓋章)乙方:_______________(蓋章)
代表:_______________代表:_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同 篇5
建設(shè)單位:_______________(以下簡稱甲方)
施工單位:_______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:_______________
二、工程地點(diǎn):_______________
三、工程范圍和內(nèi)容:_______________
1、承包范圍:_______________
2、工程建筑面積:_______________
3、結(jié)構(gòu):_______________
4、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同,
總造價為_______________(大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)
2、調(diào)整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場3日內(nèi),甲方支付合同總價的%預(yù)付款,場平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價的_______________%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的_______________%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書日期為準(zhǔn)。
3、
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,按國家_____有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。
4、
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開工報告為準(zhǔn)。計劃進(jìn)場日期_______年_______月_______日,具體進(jìn)場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求,不能提供壓實(shí)平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通。
2、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
第五條施工準(zhǔn)備
甲方:
1、請在_________年_________月_________日之前完成建筑紅線范圍外的“三通一平”工作,同時負(fù)責(zé)維護(hù)紅線外進(jìn)場道路,并確保能夠順利接入施工現(xiàn)場。
2、_________年_________月_________日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨(dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù);
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。
乙方:
1、甲方需在簽訂本合同后3日內(nèi)向乙方提供必要的技術(shù)資料,并確保所提供的資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,以便乙方進(jìn)行設(shè)計工作。
2、設(shè)計方需在簽訂合同后的3日內(nèi)通知工程方召開施工圖會審和交底會議。會議結(jié)束后的3日內(nèi),工程方需書面提出會議紀(jì)要和修改意見并提交給設(shè)計方。設(shè)計方需要根據(jù)工程方的修改意見進(jìn)行相應(yīng)修改,并報原設(shè)計單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時,乙方應(yīng)書面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)指令或通知須由甲方本人親筆簽字,以書面形式交予乙方代表。乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名并標(biāo)明收到時間后,方可生效。
(2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕?,一切?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審,向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。該圖紙會審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成安全事故。
第七條施工與設(shè)計變更
的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀(jì)要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計變更,須在制作前15天由原設(shè)計單位作修改通知書或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計時,應(yīng)由甲方以書面通知乙方進(jìn)行設(shè)計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動,工程款按實(shí)結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方必須遵守有關(guān)工程建設(shè)安全生產(chǎn)的管理規(guī)定,嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員的監(jiān)督和檢查。乙方應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,及時消除事故隱患。如果由于乙方安全措施不力導(dǎo)致事故發(fā)生,則乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和費(fèi)用。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
三、在乙方進(jìn)場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、在開展工程施工前,承包方應(yīng)當(dāng)組織所有參與施工的工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。只有經(jīng)過嚴(yán)格的教育培訓(xùn),并取得合格的上崗證明,方可上崗從事施工作業(yè)。
六、如果發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方須立即向有關(guān)部門報告并通知項目經(jīng)理,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。由事故責(zé)任方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、承包方應(yīng)遵守監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受其檢查。如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),須及時采取措施整改,包括修理或返工,確保達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時,應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗收。
七、乙方在施工過程中如發(fā)生質(zhì)量問題,應(yīng)立即向監(jiān)理工程師提交書面報告。常規(guī)的質(zhì)量問題會由監(jiān)理工程師向質(zhì)檢部門備案處理;而對于重大質(zhì)量問題,則需要由設(shè)計單位、甲方以及質(zhì)檢部門共同討論制定應(yīng)對方案。
八、工程竣工驗收合格或視為合格之日起,乙方應(yīng)對工程承擔(dān)一年保修責(zé)任。在此期間,如發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修、更換等處理措施。為保障業(yè)主權(quán)益,甲方需支付合同總價的5%作為質(zhì)保金。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進(jìn)場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費(fèi)用。
2、由乙方設(shè)計時,因設(shè)計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《_____》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過28日仍未支付的。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,
作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:_______________
2、墻面的顏色:_______________
3、外門顏色:_______________
4、內(nèi)門顏色_______________
建設(shè)單位:_______________承攬單位:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
經(jīng)辦人:_______________經(jīng)辦人:_______________
電話:開戶銀行:_______________
賬號:_______________
電話:_______________
身份證號:_______________
日期:_______________日期:_______________
工程承攬合同 篇6
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將 工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點(diǎn):
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
二、承包方式及內(nèi)容:
1、承包方式:
2、承包內(nèi)容:
3、承包范圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下:
四、工期及說明:
根據(jù)甲方工期計劃進(jìn)行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為 天。
五、甲方責(zé)任及義務(wù):
1、我們將為施工項目提供場地,并組織承包人項目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底。如果甲方無法提供施工圖紙,我們會與甲方溝通并結(jié)合其意見和要求進(jìn)行調(diào)整。
2、我們將為您提供合適的儲存工具材料的場地,確保場地提供安全可靠的水電設(shè)施并由甲方負(fù)責(zé)安排和支付費(fèi)用。
3、甲方在派度施工過程中,要嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與乙方溝通并商定解決方案,雙方共同糾正問題。
4、如果乙方在施工過程中未按照合同要求進(jìn)行施工,甲方有權(quán)暫停施工并進(jìn)行整改。如果乙方不聽從甲方代表的指揮,甲方有權(quán)終止合同并追究乙方責(zé)任,并可以安排其他施工隊進(jìn)行施工。所有因此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進(jìn)場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù),由甲方代為辦理。
六、乙方責(zé)任及義務(wù):
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工,不得野蠻施工。
3、禁止乙方私自挪用或出售甲方施工現(xiàn)場所使用的材料和原料。一旦發(fā)現(xiàn)此類行為,乙方將承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度,認(rèn)真做好施工現(xiàn)場的施工安全,防火、防盜等工作。
5、假如乙方在合同執(zhí)行過程中中途終止,由此造成的一切責(zé)任和過錯,甲方有權(quán)追究乙方法律責(zé)任并提起訴訟。
6、乙方的施工人員進(jìn)場前必須提供人身安全保險證明。如果未能提供,乙方負(fù)責(zé)人需簽署安全責(zé)任申明書并由施工員簽字和按手印后才可進(jìn)入工地。同時,如果不符合以上兩個條件,甲方有權(quán)拒絕乙方施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
七、其他:
1、本項目將采用項目經(jīng)理監(jiān)理制度。甲方應(yīng)在合同簽訂后的三日內(nèi)書面通知承包人項目經(jīng)理的姓名、監(jiān)理內(nèi)容和權(quán)限。如果不實(shí)行工程監(jiān)理,則由甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,合同履行中。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例,乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同 篇7
甲方:____________
乙方:____________
在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,甲乙雙方達(dá)成一致,同意將_____工程中的_______項目委托給乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本工程實(shí)際情況,雙方達(dá)成以下協(xié)議:。
一、工程概況
1.工程名稱:____________
2.工程地點(diǎn):____________
3.承包范圍:____________
4.承包方式:包工、包料、包費(fèi)用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:____________
2.實(shí)際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事方若無法通過協(xié)商解決爭議,或者協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交甲方所在地的法院進(jìn)行解決。
六、保修
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份。
甲方:____________乙方:____________
簽字____________簽字____________
電話:____________電話:____________
甲方駐工地代表:____________
電話:____________
_____年___月____日
工程承攬合同 篇8
甲方:(發(fā)包方)________________
乙方:(承包方)________________
附:身份證復(fù)印件電話號碼
本著互相信任的原則,就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1、裝修施工地點(diǎn):___________________________________________
2、工期:________年________月________日至________年________月________日
本項工程預(yù)計費(fèi)用________元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
甲方提供的材料
1、甲乙雙方合作期間,乙方需提前三天通知甲方下一工序所需材料的清單以及數(shù)量。甲方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提供符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并完成交接手續(xù)。如乙方發(fā)現(xiàn)所提供材料存在質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時告知甲方并由甲方負(fù)責(zé)更換。如因甲方提供的材料造成工程損失,責(zé)任歸屬于甲方。甲方所供應(yīng)的材料抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,若由于乙方保管不當(dāng)而造成的損失,則需由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定。
3、乙方需自備施工所需的必要工具,如錐子、切割片等,并確保這些工具的安全性和可靠性。同時,乙方必須佩戴安全帽、安全帶等個人防護(hù)設(shè)備以保障施工安全。所有工具的維修費(fèi)用和損耗費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
工程款付款方式:
1、布管驗收合格后支付工錢的________%,水電完工后支付________%,整體竣工驗收合格后支付________%
2、乙方承包內(nèi)容:(可以選擇)
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關(guān)面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6)后期燈具的安裝
工程結(jié)算方式:
按實(shí)結(jié)算:總價結(jié)算:________元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責(zé)任:
1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益,向人民法院訴訟,所花費(fèi)的_____、誤工費(fèi)、交通費(fèi)。
第八條合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
第十條附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
(六)合同簽訂地:________大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章):________________
乙方簽字(蓋章):________________
________年________月________日
工程承攬合同 篇9
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項目:電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運(yùn)不得在場地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點(diǎn)。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān),超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價(含建安發(fā)票):叁拾伍萬元整(350000.00)
四、支付方式:合同簽訂生效后,乙方施工隊伍開始進(jìn)駐施工現(xiàn)場時,需支付30%的預(yù)付款;當(dāng)本體拆除工作完成后,支付20%的進(jìn)度款;待余下工程全部完工并將場地清理干凈后,經(jīng)雙方驗收合格后,一次性結(jié)清尾款并開具發(fā)票。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責(zé)任:
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同 篇10
甲方(發(fā)包方):
住所:
聯(lián)系電話:
乙方(承包方):
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程具體情況。
一、工程概況:
1、住房結(jié)構(gòu):房廳套,施工面積平方米。
2、工程地址:南昌市區(qū)住宅小區(qū)棟單元室。
3、工程內(nèi)容:雙方確認(rèn)的設(shè)計圖紙和預(yù)算項目。
4、承包方式:包工部分包料
5、工程總價(大寫):(如有增減項目需簽訂工程變更單,增加項目的工程款必須在施工前預(yù)先支付。)
6、工期:自年月日至年月日,工期為天。
7、質(zhì)量等級:[合格]
二、本工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)江西省建設(shè)行政主管部門頒布的《家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》以及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
三、工程付款方式及結(jié)算的約定:工程付款進(jìn)度及方式:
(1)合同簽定當(dāng)天即付工程款的%;計人民幣(大寫):_______________________。
(2)水電工開工前即付工程款的%;計人民幣(大寫):_______________________。
(3)木工基本完工支付工程總造價的%;計人民幣(大寫):________________________________。
(4)工程完工驗收后支付工程總造價的%;計人民幣(大寫):____________________。
(5)工程完工三日內(nèi)付清工程全部余款;計人民幣(大寫):___________________。
(6)全部工程按雙方確認(rèn)的設(shè)計圖紙和施工項目施工。
按本合同簽定的工程總造價一次性由甲方發(fā)包給乙方,如在本合同外有設(shè)計變更或增加工程量時,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商確認(rèn)。
四、甲方職責(zé):
1、開工前與有關(guān)部門辦理相關(guān)裝修手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2、免費(fèi)提供施工用水、用電并將水源、電源接至施工現(xiàn)場。
3、落實(shí)工程垃圾臨時堆放處,并負(fù)責(zé)工程垃圾從臨時堆放處的進(jìn)一步處理。
4、協(xié)調(diào)處理施工時與鄰居間的關(guān)系。
5、按時支付工程款,配合做好雙方約定的其它有關(guān)事宜。
五、乙方職責(zé):
1、按雙方確認(rèn)的圖紙和預(yù)算項目,按國家行業(yè)規(guī)范保質(zhì)保量如期完成合同內(nèi)容。
2、將工程垃圾清至臨時堆放點(diǎn)(距現(xiàn)場30米以內(nèi))。
3、文明施工,若因違反操作規(guī)程引起工傷事故,責(zé)任自負(fù)。
4、乙方做好雙方約定的其他有關(guān)事宜。
六、在施工過程中,甲方應(yīng)確保施工圖紙操作方法和現(xiàn)場符合防火和安全的要求。其中包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其他管道應(yīng)暢通且符合相關(guān)規(guī)定。為了確保施工安全,甲方應(yīng)當(dāng)采取必要的措施,防范各種意外事故的發(fā)生。
乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全措施,保障施工人員及相鄰居民安全。
七、圖紙變更原則:在保證總體方案和裝修風(fēng)格不受影響的前提下,甲方可在施工前提出變更請求。經(jīng)設(shè)計師同意后,需簽署《工程項目變更單》并由雙方商定竣工日期后方可進(jìn)行該項目施工。已確認(rèn)的設(shè)計圖紙在施工過程中不得隨意變更。
甲方擅自與工人協(xié)商變更施工內(nèi)容,所引發(fā)的一切后果由甲方承擔(dān)責(zé)任。如此行為給乙方造成損失,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。
八、工期延遲:遇下列情況之一,工期順延。
1、停水、停電累計達(dá)4小時以上;
2、甲方工程款未按約定時限拖延一天以上;
3、甲方單位或有關(guān)部門人員干擾阻止施工累計達(dá)一天以上;
4、按合同約定需甲方配合之事而甲方延誤累計達(dá)一天以上。
九、違約責(zé)任:
1、若甲方違約造成乙方誤工,施工工期順延。
2、若乙方違約造成工程不能按期完工,工期可順延,每超過一天,甲方扣罰乙房30元/天。
3、其他違約責(zé)任按《民法典》處理。
4、乙方必須嚴(yán)格按合同設(shè)計圖紙、預(yù)算項目及乙方報價書中承諾的材料品牌,質(zhì)量保質(zhì)保量進(jìn)行施工,不得偷工減料或未按合同要求使用劣質(zhì)材料等,如有發(fā)現(xiàn)。
5、自合同簽定起若有一方單方面解約,必須向另一方支付15%的合同違約金。
十、工程完工后,乙方應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部驗收,確保工程質(zhì)量符合要求,經(jīng)驗收合格后通知甲方進(jìn)行正式驗收。
甲方接到驗收通知三天內(nèi)應(yīng)會同乙方人員一起驗收,不能無故拖延。
工程驗收合格且甲方余款結(jié)清后,乙方將鑰匙和工程保修期單一并交于甲方。
十
一、保修:基礎(chǔ)工程保修期兩年,隱蔽工程保修兩年。
須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工之日算起。
十二、合同仲裁:按《民法典》規(guī)定執(zhí)行。
十三、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。
合同附件作為合同的組成部分。
十四、合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
單位(蓋章)
單位(蓋章):
年月日
工程承攬合同 篇11
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照:
施工資質(zhì):
承攬方施工項目經(jīng)理:
手機(jī):
承攬方機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合。
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為:_______元。
第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計
注:以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費(fèi),grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點(diǎn)_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:_______);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;
2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工;
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本項目的工程造價及結(jié)算方式采用以下方式進(jìn)行:本項目已經(jīng)進(jìn)行了招標(biāo)認(rèn)價,并且原預(yù)算單價已經(jīng)得到了甲方的批準(zhǔn),無需再次審計。如果甲方需要進(jìn)行工程變更增減,費(fèi)用將依據(jù)預(yù)算明細(xì)中的單價計算工程量,并根據(jù)實(shí)際情況計算出工程總價款。
2、乙方帶料進(jìn)場開始施工_______日內(nèi),甲方撥付工程總價_______%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起_______日內(nèi),再撥付工程總價_______%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價_______%,質(zhì)保期_______年。質(zhì)保金在_______年后無工程質(zhì)量問題時,于_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
2、施工過程中,若甲方需要對施工內(nèi)容或范圍進(jìn)行變更,則需征得乙方的同意,并簽訂補(bǔ)充條款作為合同附件,經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字確認(rèn)后方可進(jìn)入決算階段。如未經(jīng)乙方同意擅自更改施工內(nèi)容或范圍,則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方完成工程的通知后五日內(nèi)組織驗收,如果超過七天未作出答復(fù),則視為工程已經(jīng)合格通過,乙方有權(quán)要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換grc裝飾件,兩年內(nèi)免費(fèi)維修,超過兩年維修只收取材料費(fèi)。
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費(fèi)。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延。
第十一條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交_______仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、在合同履行期間,雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定履行,不得擅自變更或解除合同。若合同中存在未盡事宜,應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款應(yīng)與本合同具有同等效力。
甲方:
簽約人:
乙方:
簽約人:
簽約地點(diǎn):
簽約日期:年月日
以上就是《工程承攬合同集錦》的全部內(nèi)容,想了解更多內(nèi)容,請點(diǎn)擊工程承攬合同查看或關(guān)注本網(wǎng)站內(nèi)容更新,感謝您的關(guān)注!
文章來源://www.lvshijia.net/j/145282.html
工程承攬合同相關(guān)推薦
更多>-
工程水電安裝合同(集錦五篇) 人們對合同的認(rèn)識也越來越深入。簽署合同是我們合作中不可或缺的一環(huán),您清楚如何草擬合同嗎?您可以在下面的資源中找到與“工程水電安裝合同”相關(guān)的材料,請繼續(xù)關(guān)注我們的網(wǎng)站以獲取更多項目細(xì)節(jié)!...
-
2024工程水電安裝合同 隨著法律意識在人們生活中逐漸普及,職場中的人們開始普遍使用合同。簽訂合同不僅僅是一種保護(hù)雙方知情權(quán)的方式,也是應(yīng)對無法達(dá)成合同的困境的一種解決途徑。如果你對擬定合同感到困惑,不妨先了解一些關(guān)于“工程水電安裝合同”的相關(guān)信息,希望這些信息可以對你有所幫助,請記得將它保存起來!...
- 工程勞動合同12-17
- 最新工程勞動合同(錦集10篇)12-17
- 投資合同協(xié)議書集錦8篇12-18
- 租屋合同12-20
- 租船合同12-17
- 保姆合同12-21
- 合同集合12-17
- 保障合同12-21
放鞭炮作文九篇12-23
- 培訓(xùn)心得經(jīng)典12-23
- 希臘美食集錦08-18
- 室內(nèi)設(shè)計心得體會匯編12-23
- 醫(yī)生實(shí)習(xí)報告精華12-23
- 中學(xué)生心得匯總12-23
- 小學(xué)作文12-23
- 管鮑之交讀后感12-23
- 我愛我家作文錦集十一篇12-23
- 工程水電安裝合同錦集十三篇12-20
- 成長作文12-23
- 工程承攬合同集錦12-23
- 承攬合同十二篇12-18
- 2024工程水電安裝合同12-20
- 工程勞動合同12-17
- 工程水電安裝合同(集錦五篇)12-20